Contraloría General de la República · N° 007111N17
Dictamen N° 7.111, de 1 de marzo de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 7.111 Fecha: 01-III-2017 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum modificatorio relativo al estudio de ingeniería “Mejoramiento conexión vial puente Cheyre - paso rio Manso, Cochamó, región de Los Lagos”, por cuanto no se acompañan antecedentes que acrediten las circunstancias que justifican el aumento de plazo que se viene sancionando. Asimismo, no se advierte la razón por la cual en el “Cronograma de actividades modificado” los plazos parciales de la etapa 7 -Informe final y antecedentes de licitación- son distintos a los establecidos en el numeral 18 del anexo complementario, aprobado por la resolución exenta N° 2.288, de 2016, de esa dirección. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe Subrogante División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 007111N17, de 1 de marzo de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.