Contraloría General de la República · N° 041692N16
Dictamen N° 41.692, de 6 de junio de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 41.692 Fecha: 06-VI-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución del rubro, que aprueba la modificación del contrato de consultoría PM-2A “Plan maestro de evacuación y drenaje de aguas lluvias de Punta Arenas, región de Magallanes”, por cuanto, no existe un debido fundamento para aumentar el plazo de la etapa II ni respecto a las razones por las cuales esa repartición determina dicho lapso en 30 días. Lo anterior, si se tiene presente que ello obedece al incremento de las cantidades de trabajo pactadas a serie de precios unitarios los que se determinarán de manera exacta cuando se cuente con los valores de las labores y los recursos necesarios, según se consigna en la minuta citada en la cláusula 2.4. Enseguida, y como se indica en la minuta, si deben valorizarse las tareas adicionales para las cuales se concede el aumento de plazo, no resulta procedente que ello no se realice en el mismo convenio ni que la resolución que lo sanciona no contenga la imputación de los recursos correspondientes (aplica dictamen N°8.499 de 2016 de este origen). Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 041692N16, de 6 de junio de 2016.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.