Contraloría General de la República · N° 015942N10
Dictamen N° 15.942, de 26 de marzo de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 15.942 Fecha: 26-III-2010 La Contraloría General ha tomado razón de la resolución N° 6, de 2010, de la Dirección de Vialidad de la Región Metropolitana, que aprueba antecedentes para efectuar el concurso público del “Estudio de Ingeniería Mejoramiento Camino Padre Hurtado, Sector Cuesta Chada, Km. 35,0 al Km. 41,0 Ruta G-45 Comuna de Paine, Provincia de Maipo, Región Metropolitana”, pero cumple con hacer presente que los documentos que debe elaborar el consultor en conformidad a lo previsto en el punto 3.e, letra b), de la fase 3 denominada “Estudio Definitivo con Estacado Total” de los términos de referencia, no debe incluir el rubro imprevistos, por cuanto dicha categoría fue eliminada del artículo 76, número 2, del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en virtud del decreto N° 223, de 2009, de la misma Secretaría de Estado. Por orden del Contralor General de la República Osvaldo Vargas Zincke Abogado Jefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 015942N10, de 26 de marzo de 2010.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.