Contraloría General de la República · N° E55520N20
Dictamen N° E55520, de 27 de noviembre de 2020
Texto del pronunciamiento
N° E55520 Fecha: 27-XI-2020 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que adjudica la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro - Oriente”. Sin embargo, cumple con hacer presente que el citado grupo comprende las concesiones Camino Santiago - Colina - Los Andes y Acceso Nor-Oriente a Santiago, lo que se ha omitido consignar en el cuerpo de la resolución y deberá evitarse en lo sucesivo, tal como se ha indicado en los dictámenes N°s 2.745, 33.925, 40.988 y 61.889, todos de 2012, y 60.547, de 2014, de este origen. Por otra parte, y en lo meramente formal, que en el cuarto y quinto considerando del acto en examen se observa que la razón social de la empresa Víctor Faraggi Hernández Consultora de Ingeniería Civil SpA. fue erróneamente citada. Con los alcances que anteceden, se ha dado curso al acto administrativo del epígrafe. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Osvaldo Vargas Zincke Jefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E55520N20, de 27 de noviembre de 2020.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.