Contraloría General de la República · N° 052550N12
Dictamen N° 52.550, de 27 de agosto de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 52.550 Fecha : 27-VIII-2012 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 600, de 2012, de la Dirección de Vialidad, que aprueba la liquidación final del contrato “Habilitación Conexión Vial Puerto San Vicente – Puerto Talcahuano, Ampliación Av. La Marina, Sector Av. La Marina entre Malaquías Concha y Latorre Tramo Dm. 0.00 – Dm. 0.500”, Comuna de Talcahuano; Provincia de Concepción, VIII Región, del Bío-Bío, por cuanto no consta que se haya aplicado el control de calidad relativo a espesores e IRI del ítem 410-1 “Pavimento de Hormigón Hidráulico”, en conformidad a lo señalado en el punto 5.410.315 del Manual de Carreteras, Volumen 5, exigible de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato. Se hace presente, que los antecedentes relativos a dicha resolución fueron solicitados oportunamente a ese servicio. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 052550N12, de 27 de agosto de 2012.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.