Contraloría General de la República · N° 040213N10
Dictamen N° 40.213, de 20 de julio de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 40.213 Fecha: 20-VII-2010 Esta Entidad de Control ha dado curso a la resolución N° 75, de 2010, del Ministerio de Obras Públicas, mediante el cual se aprueba acta final de liquidación del contrato para la ejecución de la obra “Suministro, Transporte y Colocación de Roca en Río Maipo Sector Puro, Comuna de Melipilla”, por encontrarse ajustado a derecho. Sin embargo, cabe advertir la tardanza que existió entre el término de las obras, ocurrido el 29 de noviembre de 2008, y su recepción, efectuada el 11 de enero del presente año, situación que no se condice con el principio de eficiencia que deben observar los órganos de la Administración, ni con los plazos previstos al efecto en el artículo 166 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, por lo que ese Ministerio deberá adoptar las medidas que correspondan para que las actuaciones que deba realizar en el contexto de una contratación como la de la especie se lleven a cabo oportunamente. Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 040213N10, de 20 de julio de 2010.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.