Contraloría General de la República · N° 009448N17
Dictamen N° 9.448, de 20 de marzo de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 9.448 Fecha: 20-III-2017 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum, relativo a la consultoría “Estudio de ingeniería reposición ruta 11-CH, Arica – Tambo Quemado, sector Rosario – Guanta, región de Arica y Parinacota”, por cuanto no se acompañan los antecedentes concernientes a los sitios arqueológicos que en mayor o menor medida pudiesen verse afectados -según se indica en la cláusula cuarta-, que permitan dilucidar la incidencia de los mismos en la continuación de las labores ni verificar la proporcionalidad del aumento de plazo pactado, lo que resulta relevante en tanto se sanciona un incremento del plazo total ascendente a 150 días -adicionado a la etapa 4.1 “Ingeniería básica para estudio definitivo”-. Enseguida, en el cronograma de actividades modificado se advierte la disminución del plazo inicialmente contemplado para el desarrollo de la fase N° 5, sin que de ello se dé cuenta en el pacto de la especie. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 009448N17, de 20 de marzo de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.