Contraloría General de la República · N° 006624N18
Dictamen N° 6.624, de 7 de marzo de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 6.624 Fecha: 07-III-2018 La Contraloría General ha debido nuevamente abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación del contrato “Mejoramiento ruta T-35, Los Lagos – Valdivia, tramo DM 14.906,00 - DM 42.756,42; comunas de Los Lagos y Valdivia, provincia de Valdivia, región de Los Ríos” -que había sido representada por el oficio N° 12.542, de 2017, de este origen-, por cuanto la circunstancia de haberse incurrido en un error -según se señala en el oficio N° 41, de 2018 suscrito por el Jefe (S) del Departamento de Construcción de la Dirección de Vialidad- en la facturación del valor proforma traslado de postación -$11.972.686-, no resulta suficiente para no efectuar su pago, si se considera que las respectivas obras habrían sido ejecutadas. De este modo, no se advierte el fundamento por el cual ese monto ha sido disminuido con ocasión de la liquidación que se analiza. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 006624N18, de 7 de marzo de 2018.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.