Contraloría General de la República · N° 003360N19
Dictamen N° 3.360, de 31 de enero de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 3.360 Fecha: 31-I-2019 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que autoriza la devolución de las retenciones del contrato “Construcción conexión Vial Ruta 5 (Puerto Montt) – Ruta 7 (Chamiza), sector Volcán Puntiagudo – Conexión Ruta 7, Tramo Volcán Puntiagudo - Río Puelche, comuna de Puerto Montt, provincia de Llanquihue, región de Los Lagos” teniendo presente, respecto de las observaciones formuladas mediante el oficio N° 28.700, de 2018, de este origen, lo manifestado en la minuta suscrita por el inspector fiscal y sus antecedentes. Lo anterior, es sin perjuicio del respectivo análisis de juridicidad que debe efectuar esta Entidad de Fiscalización del acto administrativo que apruebe la liquidación del contrato de que se trata, oportunidad en la que se verificará la regularidad de su ejecución. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 003360N19, de 31 de enero de 2019.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.