Contraloría General de la República · N° E75245N25
Dictamen N° E75245, de 8 de mayo de 2025
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final de un contrato de obra de emergencia, pero hace presente que la Secretaría de Estado debe adoptar medidas para que las liquidaciones de contratos de obra pública se realicen oportunamente en lo sucesivo.
Texto del pronunciamiento
N° E75245 Fecha: 08-05-2025 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación final del contrato de obra de emergencia “Camino 69E 844, Sector Bifurcación 790 La Barra - Nigue Km. 12,90 - Km. 13,80, Comuna de Toltén, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía”, pero cumple con hacer presente que esa Secretaría de Estado deberá adoptar las medidas que fueren necesarias a fin de que las liquidaciones de contratos de obra pública, en lo sucesivo, sean realizadas oportunamente, conforme con los plazos previstos en la normativa que rige tales acuerdos. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República Víctor Hugo Merino Rojas Subcontralor General
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E75245N25, de 8 de mayo de 2025.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.