Artículo 295 del Código de Aguas
Qué dice el artículo
ARTICULO 295°- La Dirección General de Aguas otorgará la autorización una vez aprobado el proyecto definitivo y siempre que haya comprobado que la obra no afectará la seguridad de terceros ni producirá la contaminación de las aguas. Un reglamento especial fijará las condiciones técnicas que deberán cumplirse en el proyecto, construcción y operación de dichas obras.
Texto oficial vigente, según la Biblioteca del Congreso Nacional · Publicación en el Diario Oficial: 29 de octubre de 1981 · promulgación: 13 de agosto de 1981 · Última modificación: 9 de octubre de 2026.
Sentencias destacadas
Actualizado el .
-
Tranque de relaves rechazado por la Dirección General de Aguas pese a 18 años de trámite
Rechaza la casación de Compañía Minera San Gerónimo: la demora no basta, pues el proyecto no garantizó la seguridad de la obra ni de terceros que exigen los artículos 294 y 295 del Código de Aguas.
-
Contrato de construcción de un tranque a suma alzada: obligaciones fuera del contrato
Rechaza la casación en la forma de la demandante porque no cabe casación de casación, y la de fondo porque las obligaciones que reclama no formaban parte del contrato según los jueces del fondo.
-
Servidumbre legal de acueducto de ESSBIO: se confirmó sin analizar la prueba
Acoge la casación en la forma de la demandada e invalida el fallo: dio por cumplidos los requisitos por ser legal la servidumbre, sin ponderar el peritaje y la documental.
-
Recepción definitiva de las obras de la Central Hidroeléctrica Carilafquen
Rechaza por manifiesta falta de fundamento la casación de los reclamantes: ataca los hechos establecidos sin denunciar infracción a las leyes reguladoras de la prueba.
-
Patente por no uso en Alto Maipo: no basta la falta de recepción de las obras
Acoge la casación de AES Gener y anula el fallo: la Dirección General de Aguas cobró la patente solo por falta de recepción de obras, sin verificarlas en terreno, y faltó a su deber de motivar.
-
Patente por no uso en Alto Maipo: no basta la falta de recepción de las obras
Acoge la casación de AES Gener y anula el fallo: la Dirección General de Aguas cobró la patente solo por falta de recepción de obras, sin verificarlas en terreno, y faltó a su deber de motivar.
-
Norma transitoria que limitó a 19 metros cúbicos por segundo el canal Melado
Rechaza la casación de la Dirección General de Aguas: no motivó por qué el canal solo podía portear 19 metros cúbicos por segundo, y el peraltado no alteró el régimen de escurrimiento.
-
Paralización de la Central Malalcahuello por operar sin recepción de sus obras
Acoge la casación del reclamante: la Corte de Temuco debió aplicar el artículo 307 del Código de Aguas, pues la recepción de obras es la única forma de verificar que la central opera según lo aprobado.
-
Obras de la Central Hidroeléctrica Los Lagos reclamadas por Inversiones Los Inkas
Rechaza la casación de la reclamante sin entrar al fondo: su petitorio pedía, en subsidio, resolver lo que en derecho corresponda, petición alternativa incompatible con un recurso de derecho estricto.
Se muestran los 10 más recientes de 15 fallos.
Lo que dijo la administración sobre este artículo
Con tu cuenta buscas todos los dictámenes, oficios y circulares que citan este artículo.
Crea tu cuenta de prueba para leer los fallos completos, su análisis y recibir los nuevos que citen este artículo.
Crear cuenta de prueba